Договор поставки, расчеты по аккредитиву

ДОГОВОР N ____

поставки, расчеты по аккредитиву

___________________________________ «___»___________ _____г.(указать место заключения договора)

________________________________________________________________ в лице (наименование юридического лица)

________________________________________________, действующ___ на основании (Ф.И.О. уполномоченного представителя)

_____________________________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», с однойстороны, и ________________________________ в лице _______________________, (наименование юридического лица)

действующ___ на основании ________________________________________________, (Ф.И.О. уполномоченного представителя)

именуем____ в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые»Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять вобусловленные сроки, а Покупатель принимать и оплачивать ____________________________________________________________ (далее — товар). (наименование товаров, продукции и т.п.)

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

2.1. Поставляемый по настоящему договору товар по своему качествудолжен соответствовать ___________________________________________________, (наименование ГОСТа, ТУ, технических образцов, описаний и т.п.)

утвержден___ _____________________________________ «___»___________ ____ г. (наименование органа, утвердившего ГОСТ, ТУ и т.д.)

2.2. Поставщик обязан передать Покупателю товар, соответствующий условиям настоящего договора о комплектности. Комплектность товара должна соответствовать Спецификации, являющейся неотъмелемой частью настоящего договора (Приложение N ___).

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

3.1. Поставка товара по настоящему договору осуществляется в течение срока действия настоящего договора отдельными партиями в следующие сроки (периоды) ____________________________________________________ в соответствии с Графиком поставки товара, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение N _____).

3.2. Поставщик с согласия Покупателя имеет право досрочно отгрузить товар. Товар, поставленный досрочно, засчитывается в счет партии, подлежащей поставке в следующем периоде.

3.3. Поставка товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки (передачи) товара _____________________________________________________.

3.4. Доставка товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки его __________________________________ (вид транспорта, условия транспортировки).

3.5. Количество товара, недопоставленное в одном периоде, подлежит поставке в следующем периоде.

3.6. Минимальной нормой отгрузки товара по настоящему договору является__________________________________________________________________________. (вагон, контейнер, иные минимальные нормы)

3.7. Количество отгружаемого товара определяется Поставщиком путем________________________________________ (взвешивания, иными способами). Накаждую партию отгружаемого товара Поставщиком выписывается _________________________________ с указанием ____________________________________________. (нетто, брутто, кол-во единиц и т.п.)

3.8. Ассортимент товара, недопоставка которого подлежит восполнению, определяется соглашением Сторон. При отсутствии такого соглашения Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара в ассортименте, установленном для того периода, в котором допущена недопоставка.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Поставляемый по настоящему договору товар оплачивается по ценам, согласованным Сторонами в Приложении N _____, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2. Стоимость тары и упаковки в цену поставляемого товара ___________________ (входит/не входит) и оплачивается ______________________ согласно _________________________.

4.3. Расчеты по настоящему договору осуществляются по аккредитиву.

4.4. Покупатель открывает ______________________ ______________________ (отзывный/безотзывный) (покрытый/непокрытый)

аккредитив (в соответствии с параграфом 3 главы 46 части 2 ГК РФ.) в __________________________________________________ на сумму, указанную в реестрах (наименование банка-эмитента)

счетов, выставленных Поставщиком Покупателю и акцептованных Покупателем приприемке последним поставленного товара. Исполняющим банком является __________________________________________.4.4. Условием оплаты аккредитива является представление Сторонами банку-эмитенту подлинных документов о передаче Покупателю партии товара.

4.4.1. Перечень и характеристика документов, представляемых Поставщиком для проведения оплаты:

— подлинник настоящего договора;

— подлинник акта приема-передачи товара;

— _______________________________________________________________;

— _______________________________________________________________.

4.4.2. Дата закрытия аккредитива «____» ______________ 200___ г.

Закрытие аккредитива в исполняющем банке производится:

— по истечении срока действия аккредитива;

— по заявлению Поставщика об отказе от использования аккредитива до истечения срока его действия, если возможность такого отказа предусмотрена условиями аккредитива;

— по требованию Покупателя о полном или частичном отзыве аккредитива, если такой отзыв возможен по условиям аккредитива.

О закрытии аккредитива исполняющий банк должен поставить в известность банк-эмитент.

(Неиспользованная сумма покрытого аккредитива подлежит возврату банку-эмитенту незамедлительно одновременно с закрытием аккредитива. Банк-эмитент обязан зачислить возвращенные суммы на счет Покупателя, с которого депонировались средства.)

4.4.3. Расходы по аккредитиву несет ___________________________________.

4.4.4. В течение действия аккредитива Стороны вправе изменить условия оплаты или отмены аккредитива. (Безотзывный аккредитив, подтвержденный исполняющим банком, не может быть изменен или отменен без согласия исполняющего банка).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством РФ.

5.2. В случае недопоставки или просрочки отгрузки товара Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере ______ процентов от стоимости партии товара, отгруженной не по графику, за каждый день такой просрочки до фактического исполнения Поставщиком обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товара в последующих периодах поставки.

5.3. Ответственность за поставку товара ненадлежащего качества, некомплектного товара наступает в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами

и действует до полного исполнения ими своих обязательств по нему.

6.2. Поставщик осуществляет поставку по настоящему договору с момента его подписания Сторонами и до «___»_____________ _____г.

6.3. В случае, если не позднее, чем за один месяц до истечения срока, указанного в п. 6.2 договора, ни одна из Сторон письменно не заявит о прекращении настоящего договора, то настоящий договор автоматически продлевается на _________________________________.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Все изменения и дополнения по настоящему договору должны быть оформлены в виде дополнительных соглашений и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

7.2. Односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из Сторон. Существенным признается нарушение договора одной из Сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

7.3. Нарушение договора поставки Поставщиком предполагается существенным в случаях:

— поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

— неоднократного нарушения сроков поставки товара.

7.4. Нарушение договора поставки Покупателем предполагается существенным в случаях:

— неоднократного нарушения сроков оплаты товара.

7.5. В случае одностороннего расторжения настоящего договора Сторона — инициатор такого расторжения обязана направить другой Стороне уведомление не позднее, чем за __________ до такого ратсоржения.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все споры и разногласия, вытекающие из договора, будут, по возможности, решаться путем ведения переговоров. При недостижении согласия спор подлежит передаче на рассмотрение арбитражного суда в соответствии с законодательством РФ.

8.2. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны направляться в письменной форме.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик Покупатель _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________

_______________/______________/ _______________/______________/ (подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П. М.П.

1НАВЕРХ

Оцените статью
Поиск вакансий и резюме, как правильно составить: примеры и образцы